📑

Ondernemingsnummer: BE0761.662.806

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en prestaties van Kraanwerken Bjorn, ongeacht of de opdrachtgever een consument (B2C) of een onderneming (B2B) is.
1.2. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Diensten

2.1. Elke verhuring van de kraan gebeurt steeds inclusief bediening door Björn Reybrouck. Zelfstandige bediening door derden is niet toegestaan.
2.2. De kraan mag uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen werken.

3. Offertes en prijzen

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3.2. De vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten, heffingen, belastingen en eventuele bijkomende prestaties.
3.3. Voor consumenten gelden prijzen inclusief btw; voor ondernemingen exclusief btw.

4. Betaling

4.1. Consumenten: betaling uiterlijk contant of per overschrijving op de dag van de werken, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Ondernemingen: betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van €50).

5. Annulatie en wachttijden

5.1. Bij annulatie door de opdrachtgever minder dan 48 uur voor de geplande uitvoering, behoudt Kraanwerken Bjorn zich het recht voor het minimumforfait van €180 in rekening te brengen.
5.2. Wachttijden veroorzaakt door de opdrachtgever (bijvoorbeeld niet-voorbereide werf of vertraging andere aannemers) worden aangerekend aan het uurtarief.

6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever staat in voor een veilige, toegankelijke werf en is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen en toelatingen.
6.2. De opdrachtgever voorziet voldoende vrije ruimte om de kraan veilig te positioneren.
6.3. Indien de ondergrond onvoldoende draagkrachtig blijkt of schade oploopt, is dit ten laste van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van grove fout of opzet door Kraanwerken Bjorn.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Kraanwerken Bjorn voert de werken steeds uit met de grootste zorg en veiligheid.
7.2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van onze eigen fout of nalatigheid.
7.3. Indirecte schade (zoals gevolgschade, winstderving, vertraging) wordt niet vergoed.
7.4. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid wordt gedekt.

8. Overmacht

8.1. Bij overmacht (bv. extreme weersomstandigheden, panne, ziekte, verkeersproblemen) kan de uitvoering zonder schadevergoeding worden verplaatst of geannuleerd.

9. Geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
9.2. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.